Вопрос отнесения расходов по замещающим сделкам к убыткам заказчика
28 января 2025 года Арбитражным судом Поволжского округа в рамках дела № А55-37348/2023 по спору между заказчиком и поставщиком о взыскании убытков, возникших в результате неисполнения поставщиком обязательств по контракту, рассмотрена кассационная ответчика на принятые по настоящему делу судебные акты об удовлетворении исковых требований.
Итоги рассмотрения жалобы:
Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на преждевременность выводов судов о наличии у ответчика обязанности по возмещению убытков истца в заявленной им сумме.
При этом суд округа установил, что взысканная судом сумма квалифицирована как убытки по замещающим сделкам в отсутствие надлежащего анализа возможности такого отнесения, при том, что в размер убытков истцом включена вся сумма, предусмотренная в качестве платежа за товар по договорам, заключенным между истцом и ответчиком, тогда как товар по сделкам, определяемым истцом в качестве замещающих сделок, закуплен в меньшем размере.
Также суд округа установил, что взыскание неустойки произведено без проверки расчета истца, применительно к условиям пункта 3.1 контракта об отсутствии у поставщика обязательств по поставке товара в большем количестве, чем было указано в заявке.
Кроме того, судом округа отмечено, что при взыскании с ответчика в пользу истца убытков суд, применительно к положениям статей 329, 330, 394 ГК РФ, не дал оценку наличию у покупателя права требовать от поставщика возмещения убытков сверх взыскиваемой неустойки (штрафа).
Опубликовано: 06.03.2025 09:15 Обновлено: 06.03.2025 09:15