Дело по вопросу толкования и применения условий об ответственности по договору
04 декабря 2025 года Арбитражным судом Поволжского округа в рамках дела № А65-6951/2025 по исковому заявлению покупателя к поставщику о взыскании штрафа за нарушение срока поставки товара рассмотрена кассационная жалоба истца на принятые по делу судебные акты об отказе в удовлетворении исковых требований.
Итоги рассмотрения жалобы: Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения принятые по делу судебные акты.
Судебная коллегия суда округа признала верными выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что, несмотря на наименование заключенного договора как договор поставки, данное соглашение содержит элементы как договора поставки, так и договора подряда.
При этом условия договора разделяют срок исполнения ответчиком обязательств по изготовлению товара и срок поставки им товара, в связи с чем установленная условиями договора неустойка (штраф) за просрочку исполнения обязательств по поставке не подлежит начислению и взысканию при просрочке исполнения обязательств по изготовлению товара.
Опубликовано: 12.12.2025 14:33 Обновлено: 27.01.2026 14:39